摘要：好筆桿子網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《建筑土建合同范本(通用16篇)》，但愿對你工作學習有幫助，當然你在好筆桿子網(wǎng)還可以找到更多《建筑土建合同范本(通用16篇)》。
建筑土建合同范本 第1篇
甲方：_______________
乙方：_______________
甲方擬建房屋一座，位置在___縣__鎮(zhèn)__村__組，由乙方負責承攬建設(shè)。為明確雙方權(quán)利義務關(guān)系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本加工承攬合同。
一、承包方式
1、甲方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料。根據(jù)施工進度，乙方應提前___天通知甲方購買所需材料。
2、乙方具有從事農(nóng)村房屋建設(shè)的成熟經(jīng)驗，負責施工建設(shè)并交付建房成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。
3、攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由甲方自帶，費用由乙方自理。
4、工期從_____年___月___日開始建設(shè)，工期為___天。如發(fā)生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。
5、乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責，與甲方無關(guān)。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關(guān)。
二、工程質(zhì)量
1、乙方應當本著保質(zhì)保量的原則，按照圖紙施工，加強質(zhì)量管理。
2、重要施工過程：如地基、澆鑄須經(jīng)甲方驗收后方能進行下一工序。
3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質(zhì)量等行為時，有權(quán)要求乙方停工或整改。
4、房屋建成后一年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方必須進行免費維修。
三、結(jié)算方式
1、工程款結(jié)算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣___元。
2、付款時間：第一次付款在施工開始后___天內(nèi)，第二次付款在___，第三次付款在___，第四次付款在房屋峻工并經(jīng)甲方檢驗后____天內(nèi)給付。
四、違約責任及賠償
1、由于工程質(zhì)量達不到要求的，乙方要進行修理、重作；造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o法履行的，乙方應承擔違約金___元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同。乙方應承擔違約金___元。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金___元(或每日承擔違約金____元)。
五、其他事項
1、發(fā)生合同爭議時，雙方應友好協(xié)商。
2、如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。
3、本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執(zhí)一份。
4、本合同自簽訂之日起生效。
5、以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：________
_____年____月____日
建筑土建合同范本 第2篇
建設(shè)單位：(甲方)
施工單位：(乙方)
根據(jù)工程需要，甲方現(xiàn)將工程委托乙方承建。雙方本著平等互利、公正自愿的原則，遵守《^v^合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合工程具體情況，為明確雙方合作的權(quán)利、義務和責任，經(jīng)雙方協(xié)商一致達成如下條款：
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程結(jié)構(gòu)：
4、建筑面積：㎡
5、工期：自開工之日起天，乙方確保施工工期，按期交工。在施工中由于甲方原因、圖紙變更或增加工程量、不可抗力的自然因素，非乙方原因造成的工期延誤，工期相應順延。由甲方原因造成工程停工等情況，所發(fā)生損失由甲乙雙方協(xié)商解決賠付事宜。
6、質(zhì)量等級：合格
7、未列明事項按圖紙進料、施工和驗收。
二、工程價款及承包方式：
乙方以包工包料方式承包。工程預算價格為(大寫)肆拾肆萬貳仟零肆拾陸元整，(小寫)￥：442046元。最后決算以財政評審價格為準。
三、工程進度要求：
1、合同簽定后按照雙方協(xié)定的工期要求，乙方在收到圖紙后7天內(nèi)編制工程進度計劃。
2、對甲方因延誤工期的任何索賠，均視本合同索賠，由甲方負擔被索賠費用。
四、工程質(zhì)量的要求：
乙方要嚴格按照工程施工圖紙、說明及相關(guān)驗收規(guī)范進行施工，確保工程質(zhì)量達到合格標準。如乙方達不到規(guī)定質(zhì)量要求或出現(xiàn)不合格工程，甲方書面通知乙方在規(guī)定日期內(nèi)無償修復，至合乎上述規(guī)定。
五、材料供應：
乙方必須選用合格材料，甲方對乙方自行采購的材料須經(jīng)建設(shè)方和監(jiān)督方驗收，如不合格，禁止使用。
六、安全生產(chǎn)：
文明施工必須要高起點嚴要求，按公司頒發(fā)的文明工地標準進行組織落實，同時乙方要服從甲方及上級有關(guān)部門的監(jiān)督檢查。
…… 此處隱藏15688字，全部文檔請下載后查看。喜歡就下載吧 ……
